Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области icon

Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области




НазваниеМуниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области
Дата конвертации17.03.2013
Размер58.99 Kb.
ТипДокументы
источник


ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №


г.Каргат «___» ___________2011г.


Администрация г.Каргата Каргатского района Новосибирской области , именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы города Каргата Богачева Виктора Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, согласно Протокола запроса котировок № ____ от ___________2011г. в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

  1. ^ Предмет контракта




  1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на

условиях, определенных настоящим контрактом: Газоснабжение жилых домов по ул. Крестьянская в г. Каргате Новосибирской области. (далее – Работы), в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью контракта.


2. Цена контракта и порядок расчетов


2.1. Цена контракта составляет _______________ (___________) рублей.

2.2. Цена контракта сформирована с учетом НДС, а также с учетом стоимости строительных материалов, их доставки до места выполнения работ и прочих расходов на уплату налогов, сборов и других обязательств, связанных с исполнением муниципального контракта.

2.3. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы после подписания обеими сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 и предоставления подрядчиком счетов-фактур на оплату.


^ 3. Срок выполнения работ

3.1. Поставщик обязуется выполнить работы в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта.

4. Условия выполнения и приемки работ

4.1. Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТа, ТУ и (или) иной нормативно-технической документации. При исполнении контракта Заказчик не обеспечивает сохранность материалов и оборудования Подрядчика.

4.2. По окончании работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное извещение о готовности к сдаче выполненных работ.

В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ.

4.4. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по выполнению Работ с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу качества выполненной работы по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

^ 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1.  Производить оплату Работ Подрядчика в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1. Произвести выполнение работ из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в Технической документации, требованиями СНиП, ГОСТа, ТУ и (или) иной нормативно-технической документации.

5.2.2. Использовать для выполнения работ качественные материалы. В случае получения некачественных материалов самостоятельно и за свой счет произвести замену на материалы, соответствующие требованиям Технической документации и соответствующим ГОСТам.

5.2.3. Отвечать за сохранность материалов, необходимых для выполнения работ, и имущества Заказчика, предоставленное в пользование.

5.2.4. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении неточностей в технической документации.

5.2.5. Уведомить Заказчика об окончании выполнения работ.

5.2.6. При осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

^ 6. Ответственность Сторон

6.1. В случае несвоевременного выполнения работ на срок более 10-ти дней Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


7. Форс-мажор


7.1. Если в ходе выполнения Работ обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могут предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные муниципальным контрактом сроки, Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.


^ 8. Срок действия контракта. Заключительные условия контракта


8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего контракта рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области.

8.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.


^ 9. Реквизиты сторон



ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК

«__» __________ 2011г. «__» ___________ 2011г.



ППриложение № 1

к к муниципальному контракту № от

№ ___ от «___» ________2011г.

№ ___ от «___» ________2011г.






























Похожие:

Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области iconРешение №114 17-й сессии 07. 11. 2011 г. Каргат 4-го созыва
Рассмотрев предложение администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области, Совет депутатов города Каргата Каргатского...
Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области iconРешение №182 28-й сессии 24. 09. 2012 г. Каргат 4-го созыва
Рассмотрев предложение администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области, Совет депутатов города Каргата Каргатского...
Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области iconРешение №107 15-й сессии 11. 10. 2011 г. Каргат 4-го созыва
Рассмотрев предложение администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области, Совет депутатов города Каргата Каргатского...
Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области iconРешение №56 9-й сессии 25. 03. 2011 г. Каргат 4-го созыва
Рассмотрев предложение администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области, Совет депутатов города Каргата Каргатского...
Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области iconРешение №79 12-й сессии 31. 05. 2011 г. Каргат 4-го созыва
Рассмотрев предложение администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области, Совет депутатов города Каргата Каргатского...
Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области iconРешение №86 13-й сессии 30. 06. 2011 г. Каргат 4-го созыва
Рассмотрев предложение администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области, Совет депутатов города Каргата Каргатского...
Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области iconРешение Об исполнении бюджета города Каргата за 2011 год
Заслушав отчёт администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области об исполнении бюджета города Каргата за 2011...
Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области iconПорядок принятия решения о реорганизации и проведения реорганизации муниципальных бюджетных или казённых учреждений муниципального образования города Каргата Каргатского района Новосибирской области
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения...
Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области iconРешение №184 г. Каргат 28й сессии 24. 09. 2012
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях...
Муниципальный контракт № г. Каргат 2011г. Администрация г. Каргата Каргатского района Новосибирской области iconПостановление Г. Каргат >10. 09. 2012 года №341 Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом №210-фз от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы